Банкротство МКХ

Арбитражный суд Московской области 107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
ОПРЕДЕЛЕНИЕ о возвращении искового заявления 17 октября 2016года
Дело №А41-68168/16
Судья Арбитражного суда Московской области Н.В.Плотникова,
рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления ООО "СтройМонтаж" к ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" о взыскании 483 506 руб. 49 коп., и приложенные к заявлению документы, УСТАНОВИЛ: 11.10.2016 в Арбитражный суд Московской области поступило исковое заявление ООО "СтройМонтаж" к ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" о взыскании неустойки в размере 483 506 руб. 49 коп. 12.10.2016 в суд поступило заявление ООО "СтройМонтаж" о возвращении поданного искового заявления на основании пп. 3 п. 1 ст. 129 АПК РФ. Согласно пп. 3 п. 1 ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления установит, что до вынесения определения о принятии искового заявления к производству арбитражного суда от истца поступило ходатайство о возвращении заявления; В силу п. 2 ст. 129 АПК РФ о возвращении искового заявления арбитражный суд выносит определение. В определении указываются основания для возвращения заявления, решается вопрос о возврате государственной пошлины из федерального бюджета. Заявление ООО "СтройМонтаж" подлежит удовлетворению, исковое заявление – возврату.

Еще дело, пока приостановлено:

УСТАНОВИЛ: Исковое заявление ООО «Столичная Инвестиционная Компания» подано с нарушением требований статьи 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Пунктом 2 статьи 126 АПК РФ предусмотрено, что к исковому заявлению прилагается документ, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме, о его исполнении (статья 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации). К исковому заявлению приложено платежное поручение № 1331 от 29.09.2016 на сумму 6 000 руб., что меньше размера госпошлины, подлежащей уплате в соответствии с суммой заявленных требований (1 244 664 руб. 04 коп.). На основании изложенного, руководствуясь статьями 128, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд ОПРЕДЕЛИЛ: 1. Исковое заявление ООО «Столичная Инвестиционная Компания» оставить без движения. 2. Предложить ООО «Столичная Инвестиционная Компания» в срок до 09 ноября 2016 года устранить указанные недостатки, представить доказательства уплаты государственной пошлины в соответствии с суммой заявленных требований.

А также свежачком еще дела висят с Мосводоканалом и Экоклинингом, как только по банкротству что-то всплывет, обязательно отпишусь

 

Мосводосток подали иск на МКХ



Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

 

Экоклиниг подал в суд на МКХ. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 11.01.2017в 13:30. Предмет Иска пока не ясен

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/46...b498/A40-210036-2016_20161019_Opredelenie.pdf

 

Сводка по последним делам МКХ:

• ООО СтройМонтаж сумма к взысканию 483 505,49 руб.
• ПАО МОЭК сумма к взысканию 21 434 357,13 руб, слебующее заседание 28.11.2016г.
• ЭКОКЛИНИГ сумма к взысканию 1 136 885,33 руб, следующее заседание 11.01.2017г.

Три определения во вложении.

 

Сводка по свежим искам, поданным на МКХ:
- ООО ГК "СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ" заявление от 28.11.2016 года, сумма к взысканию 401093,41 руб;
- Власов Константин Эдуардович, заявление о признании должника банкротом от 01.12.2016, сумма исковых требований 580000,00 руб;
- ООО "ТЕХИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ" заявление от 01.12.2016 года, сумма к взысканию 37505616,00 руб
- Мартынов Евгений Викторович заявление от 02.12.2016 года, сумма к взысканию 12114555,73 руб
- ИП Ип Мишин Артем Константинович заявление от 25.11.2016 года, сумма к взысканию 3504800,54руб
- ООО "ФСК" заявление от 30.11.2016 года, сумма к взысканию 5901542,50 руб.

 

Дело с Forte Bank №А41-63017/16. Определение от 08.12.2016 года о взыскании с ТОО СП Трансавто, ООО Зерновая компания Настюша, ОАО МКХ. Определение во вложении.

Всего по исполнительным производствам суммы к взысканию с МКХ на сегодняшний день - 283,3 млн.руб.

 

Добрый день! Хотя по новому очередному иску он не добрый!

• ООО "ТЕХИНВЕСТ-НЕДВИЖИМОСТЬ" подали в суд на МКХ, сумма исковых требований 37 505 616 руб. 08.12.16 исковое заявление принято судом. Предварительное судебное заседание состоялось 23.01.2017 года в 11-00.

 

«Застройщик банкрот?»

Дорогие друзья, многие из вас столкнулись с задержкой сдачей ключей и, возможно, слухи о банкротстве уже стучаться в двери. И конечно у вас возникают вопросы, что делать при банкротстве, как себя вести и что это вообще за зверь такой? Давайте немного приоткроем завесу банкротства и рассмотрим из чего оно состоит.

Если уже сегодня в отношении вашего застройщика возбуждена процедура банкротства первое, что вам нужно сделать – это заявить свои требования. Вы имеете право включить их:

• В общий реестр требований кредиторов
• В реестр требований о передаче жилых помещений
• В оба реестра

Чтобы предъявить требования вам следует обратиться в арбитражный суд с заявлением. Конечно, законом предусмотрено, что арбитражный управляющий обязан уведомить всех участников строительства о возбуждении процедуры банкротства, но что если забудет?

Поэтому самостоятельно обращайтесь в суд с заявлением. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 2 месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом. Закон не предусматривает какой-либо обязательной формы заявления, однако в нём должны быть:

• Наименование арбитражного суда, в котором рассматривается дело
• Наименование застройщика и его адрес
• Регистрационные данные застройщика
• Наименование участника строительства и его адрес
• Описание требования к должнику
• Обязательство, из которого возникло требование застройщика перед участником строительства, и срок его исполнения

Информация о возбужденном деле о банкротстве находится на сайте Высшего арбитражного суда РФ - kad.arbitr.ru. Вводите название застройщика или ИНН и жмите «Найти». Сведения об арбитражном управляющем, можно получить на сайте fedresurs.ru.

При банкротстве застройщика есть три варианта получить жилые помещения:

1. Если у застройщика нет денег, то суд может передать вам дом, организованный в ЖСК. Этот вариант прекрасен, если дом практически завершен, а доплатить нужно 200-500 тыс. руб. с квартиры. Если дом построен на 50%, то вам придется несладко. Доплата возрастает до половины цены квартиры: 2-5 млн. руб.

Разумеется, если непроданные квадратные метры, имущество застройщика и близко не компенсируют сумму для постройки дома, вариант вам не подойдет. Откуда вы возьмёте деньги на достроительство, если продать нечего?

2. Если застройщик сам достроит дом, то суд может передать жильё дольщикам. Здесь очень важно определиться кто будет платить за достройку и кому потом будут предъявлены требования об оплате строительства.

3. Найти лицо, готовое инвестировать в строительство и по его завершению передать квартиры вам.

В каждом из вариантов необходимо, чтобы после передачи квартир дольщикам оставшегося имущества у должника было достаточно для погашения текущих требований (оплата конкурсному управляющему, услуги подрядчиков по достройке дома, арендная плата за земельный участок и прочее), а также требований кредиторов 1 и 2 очереди.

В случае нехватки имущества, эти требования обязаны оплатить сами дольщики, если они хотят получить квартиры. Если не оплатят, то все квартиры будут проданы на конкурсе, а полученные деньги пойдут на погашение требований дольщиков, текущих требований, требований кредиторов 1, 2 и 4 очереди.

Если дом будет достраивать кто-то за свои деньги и не будет потом предъявлять требования к застройщику - это самое отличное для вас решение. Если же этот кто-то после достройки дома предъявит застройщику требования оплатить строительство, то оплачивать строительство должен застройщик, а если у него нет денег, то дольщики, иначе квартиры не видать.

Кто такие эти «очереди»?

В первой очереди находятся те, кому положена компенсация за причинение вреда для жизни. Скажем, это рабочий, погибший на стройке или ставший инвалидом, или прохожий, кому упал на ногу кирпич. Во второй очереди – те, у кого заключен трудовой договор с застройщиком - это рабочие, мастера, инженеры. В третьей – участники долевого строительства, то есть дольщики. В четвертую - другие кредиторы: банки, подрядчики, уполномоченные органы и пр.

Денежные требования участников строительства имеют преимущества перед конкурсными кредиторами, так как их требования погашаются раньше. Более того, погашение требований участников строительства производится из денежных средств, вырученных от реализации объекта незавершенного строительства и прав на земельный участок.

Что лучше делать?

Так как вы уже столкнулись с нерадивым застройщиком, который несколько лет пел песни о том, что завтра он начнет всё строить, вы только потерпите, а сегодня банкротится из-за того, что спустил все деньги, я сомневаюсь, что вы хотели бы еще раз встречаться с таким же хамом. Тем не менее, он, как вы понимаете, может вам попасться. Поэтому хоть вариант, «достроит кто-то другой» дешевле, проще и ничего не надо делать, на мой взгляд жилищно-строительный кооператив (ЖСК) надежнее.

Если у вас есть инициативные ответственные дольщики, кто готов возложить на себя обязательства по достройке дома смело идите по пути ЖСК. Так вы будете контролировать стройку сами. Будете сами знать, в какой офшор уходят ваши деньги. И будете в курсе, почему сегодня нет строителей на работе. Нанимайте строительную организацию и в бой.

Что такое ЖСК и с чем его едят?

В рамках процедур в деле о банкротстве предусматривается возможность погашения требований кредиторов путем передачи им объекта незавершенного строительства. Такая процедура предусматривает необходимость создания участниками строительства жилищно-строительного кооператива - ЖСК

Согласно закону, создать ЖСК для достройки удастся не всегда. Если на одни и те же квартиры претендуют несколько участников строительства или застройщик не приступал к возведению дома, а объект находится на стадии свайного поля, в создании ЖСК будет отказано. В этом случае все требования дольщиков должны быть переведены из имущественных в денежные, незавершенные объекты реализованы на открытых торгах, а вырученные средства переданы инвесторам.

Если суд выносит решение в пользу инвесторов, ЖСК передается земельный участок вместе с объектом. С этого момента организацией работ занимаются сами инвесторы. ЖСК начинает выполнять функции заказчика строительства. Он самостоятельно привлекает строительную организацию, имеющую все необходимые допуски и право выполнять функции застройщика.

Деятельность созданных инвесторами ЖСК регулируется законом о потребительских кооперативах, по которому каждый из участников имеет право на получение своего пая. Уставом организации будет предусмотрено, сколько именно средств должен внести каждый из участников. Скажем, 7435 рублей за один квадратный метр, как было на одном из проблемных объектов.

Правда, в судебном процессе инвесторы могут понести дополнительные расходы. Если после передачи объекта выяснится, что имущества застройщика недостаточно для погашения текущих платежей и требований кредиторов первой и второй очереди - участники строительства должны взять эти расходы на себя.

Еще один важный нюанс: после передачи недостроенного дома ЖСК время строительства многоквартирного дома не будет ограничено сроком проведения процедуры банкротства. ЖСК будет существовать столько, сколько потребуется для завершения стройки.

Но учтите ЖСК таит в себе громадный минус. Что если дольщик сначала скажет, что готов оплачивать ЖСК, а потом выяснится, что не может? Поэтому строительство опять может встать из-за нехватки финансирования. Берегите себя.

Продолжение следует...

 

В соответствии с инвестконтрактом за нарушение застройщиком срока выполнения обязательств по 1 -й очереди, застройщик уплачивает Администрации неустойку, за каждый месяц просрочки в течение первых 6 месяцев просрочки и в двойном размере за каждый последующий месяц.

Кто знает, выплачивает ли МКХ эту неустойку Администрации Москвы? Если выплачивает, то какова общая сумма ежемесячно выплачиваемой неустойки МКХ из наших денег правительству Москвы?

 

Добрый день ФОРУМЧАНЕ, давно я вам не писала))) Я сама не юрист, и думала всё гораздо проще с получением от МКХ неустойки, но не тут то было..... Вот свежее Определение суда от 28.02.2017 года, где нашему с вами другу по несчастью отказано во вступлении в дело о банкротстве.
А ссылается суд на п.2 ст.4 Закона о банкротстве - требования по неустойке (и иным финансовым санкциям) не предоставляют право на обращение с заявлением по делу о банкротстве. И что делать????? Как неустойку то у МКХ забирать..... Получается выход - это только расторжение договора, другого пути нет вступить в дело о банкротстве и получить свои кровные.....

 

Свежая информация по делу о банкротстве МКХ такая. Суд апелляционной инстанции отменил определение об отказе во введении процедуры наблюдения в ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» и вернул дело на новое рассмотрение. В связи с этим отложено заседание, ранее назначенное 25.09.2017 года. Теперь в приоритетном порядке будет рассмотрено заявление с участием Промсвязьбанка, поэтому повышается вероятность введения процедуры. Подробнее здесь. (свежие новости внизу страницы).